中国电建西北院陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包公开谈判采购公告

（招标编号：XBY-YHGF-[2025]-02

1.采购条件

陕投200************有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包进行公开谈判招标。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。项目资金已落实，已具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

陕西省渭南市白水县。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目位于陕西省渭南市白水县尧禾镇、北塬镇境内，海拔高度约806米。规划建设用地总面积约5750亩，土地性质为园地、未利用地。直流侧装机容量为240MWp，交流侧装机容量200MW。项目运营期为25年，采用分块发电、集中并网方案，“全额上网”运营模式。

本工程集电线路电压等级为35kV，经光伏区箱式变电站升压至35kV,经高压电缆引上铁塔，再由架空线路汇至本期新建35kV开关站；本标段为集电线路第四标段，单回线路约10km。

标段概况：本标段为陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包。

2.3 工期要求

陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包工程开工日期计划：2025年11月10日（以现场实际通知为准），节点目标2025年11月30日完成招标人4km集电架空线路全部施工，具备并网条件。

2.4 质量要求

陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包工程 质量要求：工程质量验收按合同约定验收标准执行，包括适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准、图纸要求和合同约定的验收标准，以及相应的规范、规程等，且相关的费用已包含在合同价格内。如上述质量验收标准之间存在歧义或矛盾时，承包人应按要求较高的标准执行。

2.5 采购范围

本次采购工程为陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包

本标承包范围包括（但不限于）：

承包范围具体包括但不限于如下：

全线塔基基础分坑复测、开挖（人工掏挖、机械掏挖）、回填、余土外运，塔基基础土建施工，全线线路铁塔组立，金具绝缘子等附件安装，全线导线架设，全线光纤安装调试，35kV电缆地埋敷设、接线上塔，接地工程，配合相关方的性能试验工作，确保开关站正常投入运行。

其他：

1.负责本工程施工过程涉及的青苗补偿和施工临时占地补偿及相关手续协调工作，相关补偿/征地手续的标准必须满足招标人要求，并需将相关征地手续上报至招标人作为备案；

2.配合招标人对线路路径及导线截面尺寸、塔形、塔基设计的选型工作；

3.招标人提供的设备材料到场后投标人负责卸货、保管，产生的机械、人工、场地费用投标人自行考虑；

4.投标人材料转运（包括甲供材料）至各个工作面产生的二次倒运费用，投标人自行考虑；

5.工程建设过程中的农民工管理资料收集、整理并负责移交给发包人；

6.参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；

7.正式移交之前的缺陷处理以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；

8.做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程按计划工期进行。工程量详见商务部分工程量清单。

详见公开谈判采购文件技术条款。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人、资格资质满足以下条件之一：
  （1）旧承装承试三级或新承装承试二级及以上资质（35kV及以上电压等级）；
  （2）输变电工程专业承包三级及以上资质；

3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2022-2024年）。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：二级建造师证书，安全C证；

（2）项目技术负责人的资格要求：二级建造师执业资格证书

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：质量员；

3.1.4企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似工程施工业绩2项以上；

3.1.5 企业资信要求：

******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

******集团黑名单的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

******法院在“信用中国”网站（******,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

******法院列为被执行人（查询网址：************法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格

4.谈判文件的获取

1.凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2025年10月24日至2025年10月28日17时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（******）获取招标文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（******）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；

******服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年11月6日10时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（******）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的投标人。

******服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次公告同时在中国电建阳光采购网（******************有限公司网站（******）上发布。

8.成交人数量

成交人数量:1人

9.联系方式

******有限公司

地    址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道18号

联 系 人：徐工

电    话：******

电子邮件：******

10.监督机构

******有限公司

监督电话：******

11.提出异议的渠道和方式

******有限公司。

联系人：祁工

联系电话：******

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向招标人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

******有限公司

 2025年 10月 21日